Доверенность по договору подряда

Договор подряда (образец) -Образцы договоров и других внесудебных документов -Образцы документов

Доверенность по договору подряда

Договор подряда (образец)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

РФ, г. Челябинск                                                                                           “_____” _____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “Василек”, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Ромашка”, в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика следующую работу — изготовление ________________________________________________________, именуемых в дальнейшем Изделия и передавать данные Изделия Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать изготовленные Изделия.

1.2. Изделия выполняются в соответствии с чертежом (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Изготовление Изделий производится партиями на основании Заявок Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Путем подписания Заявки согласовываются следующие условия договора:

— количество Изделий;

— цена за единицу;

— срок начала работ по изготовлению Изделий;

— срок окончания работ по изготовлению Изделий;

Заявка подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

(Примечание к разделу: условие договора о выполняемых по договору работах должно быть указано очень точно. Во многих случаях целесообразно составлять смету работ, выполняемых по договору, в которой должны быть подробно указано все то, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика в рамках данного договора.

Кроме того, обязательно должны быть указаны сроки начала и окончания работ. К договору так же может быть приложен календаорный план, содержащий даты окончания и сдачи отдельных этапов работ.

Если все вышеназванные условия условие о указаны не достаточно точно,  договор будет считаться незаключенным, в соответствии со ст. 432 ГК РФ, даже если он подписан и на нем стоят все печати. Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора. 

Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше.

Например, заказчик, если он вносит предоплату, или подрядчик, если оплата производится по окончании работ. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций.

Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на правильное составление договора.)

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

 2.2. Каждая партия Изделий оплачивается двумя платежами:

— первый платеж в размере ______% стоимости партии Изделий производится не позднее 2х банковских дней с момента подписания сторонами соответствующей Заявки;

— второй платеж в размере __________% стоимости партии товара производится не позднее 2х банковских дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности партии Изделий.

2.3. В случае просрочки выплаты Заказчиком первого платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать начало и окончание работ на период просрочки внесения первого платежа.

2.4. В случае просрочки выплаты Заказчиком второго платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать отгрузку Изделий Заказчику до поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2.4. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, при этом он обязан оплатить фактически произведённые Изделия по цене, согласованной в Заявке. Заказчик обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления Подрядчику уведомления об отказе от Договора.

3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Приемка готовых Изделий производится на складе Заказчика по Акту сдачи выполненных работ. Приемка производится с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.

3.2. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Изделия, признанные обеими Сторонами браком, подлежит замене Подрядчиком за свой счет.

(Примечание к разделу: Приемка – это один из самых важных разделов договора подряда. От того, насколько описание приемки в договоре соответствует фактическому порядку приемки, принятому на Вашем предприятии зависит возможность предъявления претензий в будущем.

Кроме того, для Подрядчика очень желательно предусмотреть в договоре порядок односторонней сдачи работ в случае, если Заказчик будет уклоняться от приемки. Отсутствие в договоре соответствующих условий может привести к невозможности взыскать деньги за выполненную работу).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: желательно указать Арбитражный суд своего региона).

4.3. В случае нарушения срока исполнения заказа Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы неисполненного за каждый день просрочки.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________________________ года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от уже принятых на себя обязательств.

5.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон при ненадлежащем исполнении встречной Стороной своих договорных обязательств. Сторона расторгающая договор обязана незамедлительно уведомить другую сторону о расторжении договора.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________

Юридический адрес: Россия, ______________________________________________

Связь: тел./факс: ____________________________

ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________

Банковские реквизиты:

_______________________________________________________________________

Подрядчик: ____________________________________________________________

Юридический адрес: Россия, ______________________________________________

Связь: тел./факс: ____________________________

ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________

Банковские реквизиты:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: _______________________________________________________________________

М.П.

Подрядчик:: _____________________________________________________________________

М.П.

Источник: https://www.cab74.ru/sample-documents/37/1032/

Доверенность на право представлять интересы – Доверенности: образцы заполнения

Доверенность по договору подряда

  1. Доверенность на правопредставлятьинтересы

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на право представлять интересы

    доверенность на правопредставлятьинтересы г. “”20г. настоящая доверенность выдана (ф.и.о., сведения о паспорте и месте пропи…

  2. Генеральная доверенность (на правопредставлятьинтересы предприятия)

    Доверенности: образцы заполнения → Генеральная доверенность (на право представлять интересы предприятия)

    генеральная доверенность (на правопредставлятьинтересы предприятия) доверенность настоящей доверенностью московский завод автотракторного э…

  3. Образец. Договор страхования имущества (страхователь – физическое или юридическое лицо, в пользу выгодоприобретателя – физического или юридического лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застра

    Договор страхования, перестрахования → Образец. Договор страхования имущества (страхователь – физическое или юридическое лицо, в пользу выгодоприобретателя – физического или юридического лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застра

    …зации) , действующего на основании (должность, ф.и.о.) , именуем в дальнейшем “страхователь”, (устава, положения, доверенности) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет договора 1.1. согласно настоящему до…

  4. Доверенность на правопредставлять общество с ограниченной ответственностью

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на право представлять общество с ограниченной ответственностью

    доверенность на правопредставлять общество с ограниченной ответственностью доверенность город (дата прописью) я, …

  5. Доверенность от юридического лицафизическомулицу на управление и владение транспортным средством

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность от юридического лица физическому лицу на управление и владение транспортным средством

  6. Доверенность на получение товара (между физическимилицами)

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на получение товара (между физическими лицами)

    доверенность на получение товара г. «» 20 г. я, (фамилия, имя, отчество полностью) паспорт № , выд…

  7. Образец доверенности на приватизацию квартиры (доверителем и поверенным являются физическиелица)

    Доверенности: образцы заполнения → Образец доверенности на приватизацию квартиры (доверителем и поверенным являются физические лица)

    доверенность место совершения нотариального действия (прописью). дата совершения нотариального действия (прописью). я, гр…

  8. Образец доверенности на ведение наследственного дела (доверителем и поверенным являются физическиелица)

    Доверенности: образцы заполнения → Образец доверенности на ведение наследственного дела (доверителем и поверенным являются физические лица)

    доверенность г. вена, австрия. дата совершения нотариального действия (прописью). я, гр. российской федерации фамилия, им…

  9. Образец. Договор страхования имущества (страхователь – физическоелицо, в пользу выгодоприобретателя – физическоголица)

    Договор страхования, перестрахования → Образец. Договор страхования имущества (страхователь – физическое лицо, в пользу выгодоприобретателя – физического лица)

    …овании , с одной стороны, (устава, положения) и , в лице , (ф.и.о. гражданина) (ф.и.о.) действующего на основании доверенности, именуем в дальнейшем “страхователь”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет догов…

  10. Доверенность на представление интересов ООО в отношениях с налоговой инспекцией

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на представление интересов ООО в отношениях с налоговой инспекцией

    … «компания», огрн 123456789123, инн 77010123456, кпп 770101001, 121000, г. москва, ул. , д. 1 доверенность на представление интересов ооо «компания» в отношениях с инспекцией фнс россии № 1 по г. москве выдана шес…

  11. Доверенность о представлении интересов по вопросам получения сведений государственного кадастра недвижимости

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность о представлении интересов по вопросам получения сведений государственного кадастра недвижимости

  12. Образец. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    Доверенности: образцы заполнения → Образец. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    …енование акционерного общества) от акционера (ф.и.о. или наименование юридического лица) я заявляю об отзыве своей доверенности на акций – выданной мною “” 20 г. на имя гр. на принятие участия в общих собраниях акционерного общества. нач…

  13. Образец. Доверенность на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    доверенность я, , (фамилия, имя, отчество акционера) паспорт: серия номер кем и когда выдан количество принадлежащих акци…

  14. Образец. Доверенность на право голоса доверенному лицу на общем собрании акционеров

    Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на право голоса доверенному лицу на общем собрании акционеров

    доверенность на право голоса я, (фамилия, имя, отчество доверителя) проживающий по адресу: паспорт серии no., выданный “” …

  15. Образец. Договор сберегательного страхования жизни (страхователь – физическоелицо, в пользу застрахованного – физическоголица, страховой случай – дожитие застрахованного до момента вступления в брак)

    Договор страхования, перестрахования → Образец. Договор сберегательного страхования жизни (страхователь – физическое лицо, в пользу застрахованного – физического лица, страховой случай – дожитие застрахованного до момента вступления в брак)

    …ующего на основании устава, с одной стороны, и , (ф.и.о. гражданина) в лице , действующего на основании , (должность) (доверенности) именуем в дальнейшем “страхователь”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет до…

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.